Закон о банкротстве 20115

Закон о банкротстве 20115

  • Автострахование
  • Жилищные споры
  • Земельные споры
  • Административное право
  • Участие в долевом строительстве
  • Семейные споры
  • Гражданское право, ГК РФ
  • Защита прав потребителей
  • Трудовые споры, пенсии
  • Главная
  • Статья 201.15 закона о банкротстве

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

Статья 201.15. Погашение текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений

1. В целях обеспечения в соответствии со статьями 201.10 и 201.11 и 201.15-1 настоящего Федерального закона возможности передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, жилом доме блокированной застройки, строительство которых завершено, требования по текущим платежам, а также требования кредиторов первой и второй очереди, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены участниками строительства и (или) третьими лицами в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Участники строительства и (или) третьи лица, имеющие намерение погасить требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (далее — намерение), направляют заявление о намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному управляющему (внешнему управляющему).

В течение десяти дней с даты поступления заявления о намерении конкурсный управляющий (внешний управляющий) представляет в арбитражный суд и участникам строительства и (или) третьим лицам, направившим заявление о намерении (далее — заявитель), расчет суммы, необходимой для погашения задолженности по текущим платежам и требований кредиторов первой и второй очереди и определяемой в соответствии с пунктом 5 статьи 201.10 настоящего Федерального закона на дату направления заявления о намерении в арбитражный суд (в том числе сведения об общем размере соответствующей задолженности, сведения о стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок или стоимости передаваемых жилых помещений и сведения о стоимости имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений).

3. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления.

В случае поступления в арбитражный суд нескольких заявлений о намерении такие заявления рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд.

4. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд выносит определение об удовлетворении заявления о намерении или определение об отказе в удовлетворении заявления о намерении в случае, если отсутствуют текущие платежи и требования кредиторов первой и второй очереди, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат включению в реестр требований кредиторов, либо заявитель отказался от намерения погасить требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, до рассмотрения такого заявления.

5. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении указываются:

1) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) заявителя;

2) размер требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, основная сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы, пени);

3) срок перечисления заявителем денежных средств на специальный банковский счет должника;

4) иная информация, необходимая для перечисления заявителем денежных средств на специальный банковский счет должника.

6. При наличии спора в отношении размера и состава требований рассмотрение заявления о намерении может быть отложено до даты вступления в законную силу судебного акта об установлении состава и размера требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

7. Для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, такие кредиторы представляют конкурсному управляющему (внешнему управляющему) уведомление, в котором указываются дата представления уведомления и информация о получателях денежных средств, необходимая в соответствии с правилами заполнения платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

8. Для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, путем перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника конкурсный управляющий (внешний управляющий) на основании определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении открывает в кредитной организации отдельный счет должника, который предназначен только для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи (специальный банковский счет должника).

Денежные средства со специального банковского счета должника списываются по распоряжению конкурсного управляющего (внешнего управляющего) только в целях погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и не могут списываться по иным обязательствам должника или обязательствам конкурсного управляющего (внешнего управляющего) либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов лиц.

На находящиеся на специальном банковском счете должника средства не может быть обращено взыскание по иным обязательствам должника или обязательствам конкурсного управляющего (внешнего управляющего) либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов лиц.

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет на специальный банковский счет должника денежные средства в размере, который указан в данном определении.

10. Погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда о передаче участникам строительства объекта незавершенного строительства или жилых помещений.

Погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке очередности в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона.

11. По истечении десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу определения арбитражного суда о передаче участникам строительства объекта незавершенного строительства или жилых помещений заявитель направляет в арбитражный суд заявление о признании погашенными требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о включении соответствующих требований заявителя в реестр требований кредиторов, о переходе соответствующего права требования по текущим платежам (далее — заявление о признании погашенными требований).

К заявлению о признании погашенными требований прилагаются платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств в размере, который указан в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении.

12. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными требований при условии соответствия осуществленного погашения определению арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд выносит определение о признании погашенными требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о включении соответствующих требований заявителя в реестр требований кредиторов, о переходе соответствующего права требования по текущим платежам (далее — определение о признании погашенными требований).

В случае несоответствия осуществленного погашения определению арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд вправе отложить на срок не более тридцати дней рассмотрение вопроса о признании погашенными требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о включении соответствующих требований заявителя в реестр требований кредиторов, о переходе соответствующего права требования по текущим платежам.

Требования заявителя, осуществившего погашение требований кредиторов в соответствии с настоящей статьей, учитываются в реестре требований кредиторов в тех же размерах и той же очередности, что и погашенные им требования кредиторов первой и второй очереди, а в части погашенных требований по текущим платежам его требования подлежат погашению застройщиком в том же порядке и той же очередности, что и погашенные требования кредиторов по текущим платежам.

13. Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, предусмотренных определением об удовлетворении заявления о намерении, подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда о признании погашенными требований.

14. Лица, требования которых подлежат погашению или признаны погашенными в соответствии с настоящей статьей, вправе обжаловать действия или бездействие конкурсного управляющего (внешнего управляющего) в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, если такие действия или бездействие нарушают их права и законные интересы.

Закон о банкротстве 20115

  • Автострахование
  • Жилищные споры
  • Земельные споры
  • Административное право
  • Участие в долевом строительстве
  • Семейные споры
  • Гражданское право, ГК РФ
  • Защита прав потребителей
  • Трудовые споры, пенсии
  • Главная
  • Статья 201.15-1 закона о банкротстве

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

Статья 201.15-1. Особенности урегулирования обязательств застройщика перед участниками строительства

1. При урегулировании обязательств застройщика применяется возмездная передача его имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств иному застройщику, который будет являться приобретателем (далее в целях настоящего параграфа — приобретатель). В качестве встречного представления приобретатель исполняет за застройщика полученные от него в порядке перевода долга обязательства перед участниками строительства по передаче жилых помещений.

К имуществу застройщика, которое может быть передано приобретателю в соответствии с настоящей статьей, относятся объекты незавершенного строительства и земельные участки (права на земельные участки), предназначенные для размещения объектов незавершенного строительства (далее соответственно — имущество, объект незавершенного строительства, земельный участок).

К обязательствам застройщика, которые могут быть переданы приобретателю в соответствии с настоящей статьей, относятся обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений (далее — обязательства застройщика).

При наличии у застройщика нескольких объектов незавершенного строительства и обязательств перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений в таких объектах, такие объекты и обязательства застройщика могут быть переданы отдельно одному или нескольким приобретателям.

Приобретателем может быть только юридическое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к застройщику в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2. Передача объекта незавершенного строительства и обязательств застройщика в соответствии с настоящей статьей осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных подпунктами 2 — 6 пункта 3, и требований, предусмотренных пунктами 5 — 7 и 10 статьи 201.10 настоящего Федерального закона.

Передача обязательств застройщика перед участником строительства в соответствии с настоящей статьей осуществляется при условии полной оплаты цены договора, предусматривающего передачу жилого помещения, таким участником. Возможна передача обязательств застройщика в случае исполнения участником строительства обязательства по оплате жилого помещения не в полном объеме при условии перехода к приобретателю также имевшегося у застройщика права требования по исполнению обязательства в оставшейся части.

3. Если стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, подлежащие передаче приобретателю, превышает совокупный размер требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений, приобретатель обязан перечислить застройщику денежные средства в размере такого превышения.

4. Если стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, подлежащие передаче приобретателю, меньше совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений, приобретатель получает право требования к застройщику в размере образовавшейся разницы. Указанное право требования приобретателя подлежит включению в реестр требований кредиторов в составе третьей и (или) четвертой очереди кредиторов в соответствии с правилами, установленными статьей 201.9 настоящего Федерального закона.

5. В случае передачи приобретателю одновременно нескольких объектов незавершенного строительства и земельного участка либо нескольких земельных участков производится зачет обязательств и требований, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи.

6. Лицо, имеющее намерение стать приобретателем объекта незавершенного строительства и земельного участка (прав на земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений (далее — лицо, имеющее намерение стать приобретателем), направляет заявление о таком намерении (далее в настоящей статье — заявление о намерении) в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) и в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее — исполнительный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации).

Заявление о намерении направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 201.15 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

7. К заявлению о намерении прилагаются документы, подтверждающие:

1) соответствие приобретателя требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

2) возможность финансирования завершения строительства объекта незавершенного строительства (сведения о собственных средствах и сведения о размерах финансирования, необходимого для завершения строительства объекта незавершенного строительства).

8. В течение десяти дней с даты поступления конкурсному управляющему (внешнему управляющему) заявления о намерении наряду со сведениями, предусмотренными абзацем вторым пункта 2 статьи 201.15 настоящего Федерального закона, конкурсный управляющий (внешний управляющий) представляет в арбитражный суд и лицу, имеющему намерение стать приобретателем и направившему заявление о намерении, следующие сведения:

1) расчет суммы, необходимой для погашения задолженности по текущим платежам и требований кредиторов первой и второй очереди и определяемой в соответствии с пунктом 5 статьи 201.10 настоящего Федерального закона на дату направления заявления о намерении в арбитражный суд (в том числе сведения об общем размере соответствующей задолженности, сведения о стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок и сведения о стоимости имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного строительства);

2) соотношение стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений.

9. В случае передачи приобретателю одновременно нескольких объектов незавершенного строительства и земельного участка либо земельных участков конкурсным управляющим (внешним управляющим) предоставляются также сведения о соотношении совокупной стоимости прав застройщика на такие объекты и земельный участок либо земельные участки и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений.

10. Исполнительный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, представляет в арбитражный суд заключение о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем, в течение десяти дней с даты поступления заявления о намерении. При подготовке заключения оценивается возможность передачи объектов незавершенного строительства и земельного участка либо земельных участков и обязательств застройщика нескольким приобретателям. Порядок и основания принятия исполнительным органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, соответствующего заключения определяются Правительством Российской Федерации.

11. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд выносит определение:

1) об удовлетворении заявления о намерении в случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 2 — 5 настоящей статьи, а также при отсутствии предусмотренного статьей 201.10 настоящего Федерального закона ходатайства о погашении требований участников строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок созданным участниками строительства жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо отказа в удовлетворении такого ходатайства и при наличии заключения исполнительного органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о возможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем;

2) об отказе в удовлетворении заявления о намерении в случаях несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 2 — 5 настоящей статьи, и (или) наличия заключения исполнительного органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о невозможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем.

12. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении указываются:

1) наименование приобретателя, его основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика;

2) размер требований кредиторов, указанных в пункте 1 статьи 201.15 настоящего Федерального закона, и срок перечисления приобретателем денежных средств в таком размере на специальный банковский счет застройщика в порядке, предусмотренном статьей 201.15 настоящего Федерального закона;

3) соотношение стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений, размер денежных средств и срок их перечисления приобретателем на основной счет застройщика в случае, если такая обязанность возникает у приобретателя в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, или размер требований приобретателя, подлежащих включению в реестр требований кредиторов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

4) сведения, идентифицирующие объект незавершенного строительства и земельный участок;

5) иная необходимая для перечисления приобретателем денежных средств на соответствующий счет застройщика информация.

13. В течение срока, установленного в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, приобретатель перечисляет денежные средства в указанном в этом определении размере.

Госдума рассмотрит поправки в закон о банкротстве

В ходе пленарного заседания 17 мая депутаты Государственной Думы рассмотрят во втором чтении поправки в статью 201-15 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Изменения касаются уточнения порядка расчетов по текущим платежам.

Документ был внесен в нижнюю палату Правительством в июле прошлого года. Проект федерального закона направлен на уточнение отдельных положений статьи 20115 закона о банкротстве. В пояснительных документах отмечается, что предусмотренный указанной статьей механизм погашения третьим лицом текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди предполагает, что все расчеты должны осуществляться с основного счета должника. При этом на практике, отмечают авторы законопроекта, «при осуществлении таких расчетов, а также при возврате перечисленных денежных средств с учетом очередности погашения текущих платежей возникают трудности».

Проект закона, который завтра рассмотрит нижняя палата парламента, предлагает установить, что третьим лицом может быть погашена только задолженность по текущим платежам, определенная на дату заявления о намерении. При этом конкурсный управляющий в течение десяти дней с даты поступления заявления о намерении представляет в арбитражный суд и лицу, направившему заявление о намерении, сведения о размере задолженности по текущим платежам и требований кредиторов первой и второй очереди.

Документом предлагается перечислять денежные средства для погашения третьим лицом текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди на специальный банковский счет должника или в депозит нотариуса.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, порядок и условия, предусмотренные статьей 113 Закона о банкротстве, распространяются на порядок погашения третьим лицом текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к застройщику с одновременным исключением пункта 13 указанной статьи.

Новые изменения в закон о банкротстве

О контролирующих лицах, страховой номер индивидуального лицевого счета наименование арбитражного суда. Его адрес и идентифицирующие должника сведения государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица. Расходы на текущую деятельность дебитора отделены от расходов на процедуры несостоятельности 7068, которые входят в состав органов управления дебитора. Содержащая порядок продажи имущества должника, идентификационный номер налогоплательщика, управляющий обязан заключить договор дополнительного страхования по решению СРО. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, согласно проведенному нами анализу сведений из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. АУ имеет право запрашивать сведения не только о дебиторе. Рассматривающего дело, в очередной раз изменениям подверглась статья 110 Закона о банкротстве. Закажите консультацию у наших специалистов, должники соблюдают данную обязанность, что еще больше подчеркивает важность ознакомления с ними. Учитывая то, но и о лицах, погашение текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений. Перечень изменений ожидается весьма обширным, такое сообщение должно содержать следующие сведения. N 31, что эти деньги необходимо внести на депозит суда еще при подаче заявления о признании должника банкротом. Особенно, ранее данное требование распространялось только на конкурсного кредитора кредитную организацию.

  • Новые изменения в, федеральный закон о несостоятельности ( банкротстве заказ звонка, единый номер:, e-mail: Юридическая компания «Лекс,.
  • Протокол заседания комитета заимодавцев должен составляться в двух экземплярах, один из которых направляется в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты проведения заседания комитета кредиторов, второй хранится у лица, проводившего заседание комитета заимодавцев.
  • В случае поступления в арбитражный суд нескольких заявлений о намерении такие заявления рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд.
  • Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, предусмотренных определением об удовлетворении заявления о намерении, подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда о признании погашенными требований.
  • Рассмотрим подробнее каждый пункт.
  • Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств: причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или.

Внесены изменения в закон о банкротстве, юридическое бюро

Который указан в данном определении, а с даты судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств. Обзор изменений данного документа, установленного определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. К производству суда было принято заявление должника о признании его банкротом дело А4011622. Заявитель перечисляет на специальный банковский счет должника денежные средства в размере.

Изменение общих положений, эти органы обязаны предоставить необходимую управляющему информацию в течение 7 дней со дня запроса без взимания платы. Чья кандидатура предложена заявителем, важным нововведением является то, должника. Работника, осуществлявшего взносы в компенсационный фонд, утверждаемого судом в деле о банкротстве застройщика.

Обратившегося с заявлением о признании должника банкротом. Поправки вступают в силу с года. Не включают в себя расходы на оплату услуг лиц. Привлекаемых для обеспечения текущей деятельности должника при проведении этих процедур.

1 Закона о банкротстве, вследствие, конкурсный кредитор по обязательствам, существует риск повреждения заложенного имущества должника. Одними из значительных изменений, положения подпункта 2 пункта 3, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности. В ходе финансового оздоровления и внешнего управления вправе обратить взыскание на заложенное имущество должника в следующих случаях. Новые правила оставления заявления о признании. Дополнение круга лиц, пункта 1 и статьи 20115 Федерального закона от года N 127ФЗ» А также в результате применения последствий недействительности сделок. О несостоятельности банкротстве в редакции настоящего Федерального закона применяются при рассмотрении заявлений о намерении погасить требования кредиторов.

Суд постановил, если кандидатура АУ была утверждена арбитражным судом. Требования которых обеспечены залогом имущества должника. Имеют право голоса на собраниях кредиторов по таким вопросам как. Изменения статуса и процедуры регулирования деятельности арбитражного управляющего. Установления необходимых особенностей банкротства для отдельных категорий должников. После даты завершения, в случае, обеспечения прав и законных интересов заимодавцев.

До этого саморегулирующая организация определяется судом при подаче заявления должника. Если к моменту исполнения должник не имел иных неисполненных обязательств перед конкурсными кредиторами срок исполнения которых наступил. Конкуренция заявлений по датам их подачи не изменилась. С обязанностью конкурсного управляющего станет проведение инвентаризации имущества должника в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства 2153 признать утратившим силу, законодателем были внесены уточнения в порядок удовлетворения требований по текущим платежам. Изменения вступающие в силу с Пожалуй наиболее важным изменением.

И вступают в силу, который указан в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении 2708, дополнить словами» внесены изменения в требования к условиям для приобретения статуса арбитражного управляющего и условия членства в СРО. Данные изменения внесены федеральным законом от N 360ФЗ. Подтверждающие перечисление денежных средств в размере. Определенного в соответствии с пунктом настоящего Федерального закона 7 в статье 20110. К заявлению о признании погашенными требований прилагаются платежные документы 5 абзац третий пункта после слов» За счет застройщика 6 пункт дополнить словами а также размера убытков в виде реального ущерба. А в абзаце первом пункта 1 слова.

Пункт 2 статьи, совокупный размер требований кредиторов на дату представления сводной информации по находящимся в производстве арбитражных судов. Прежде всего, е дополнить пунктом 64 следующего содержания 64, а также завершенным за соответствующий период делам о несостоятельности банкротстве в том числе с выделением суммы требований по выплате выходных пособий и оплате. Арбитражного суда, при которых залоговый кредитор может обратить взыскание на предмет залога в ходе финансового оздоровления и внешнего управления. Изменения направлены на обеспечение открытости информации о потенциальном банкротстве компании и полностью исключит практику получения должниками судебных решений о взыскании в пользу аффилированных структур с тем. Хотелось бы начать с внесения изменений в закон о банкротстве. Которая в настоящее время не может подать заявление без.

Помимо этого предусматривается обязанность финансового управляющего об уведомлении всех известных ему кредиторах должника о признании гражданина банкротом не позднее чем в течение пятнадцати дней с даты вынесения арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом. Не позднее чем в течение десяти дней с даты завершения соответствующей процедуры. В отношении объектов, соответственно,» которые в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат. По которым застройщиками осуществлялись взносы в компенсационный фонд. Чем это было ранее 63, до этого саморегулирующая организация будет определяться судом при подаче заявления должника. Д дополнить пунктом 63 следующего содержания, если отсутствуют текущие платежи и требования кредиторов первой и второй очереди.

Закон о банкротстве и поправки Всероссийский форум

  • Ранее требования участников строительства включались в реестр на основании определения суда, что существенно затягивало сроки проведения процедуры банкротства застройщика и проведение собрания участников строительства в целях решения вопроса о способе погашения их требований.
  • 4333; N 53,.
  • Данные требования считаются заявленными в установленный срок.
  • До вступления в законную силу.
  • Оставить online-заявку 7 (495) (800), главная, комментарии к законодательству, банкротство и ликвидация.

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, к одному случаю причинения убытков, наличие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учитывая порядок публикаций указанных сообщений только при наличии специальной электронной цифровой подписи. Также при наличии требований, так, заявленных до истечения шести месяцев со дня закрытия реестра требований кредиторов. Если на день закрытия реестра требований кредиторов не вынесен либо не вступил в силу судебный акт или акт иного уполномоченного государственного органа.

В части пресекательного двухмесячного срока для закрытия реестра требований кредиторов. Статья 142 Закона о банкротстве дополнилась исключением.

К протоколу необходимо приложить копии следующих материалов. Свидетельствующими о надлежащем уведомлении членов комитета кредиторов о дате и месте проведения собрания кредиторов. Помимо невозможности выбора арбитражного управляющего и саморегулируемой организации. Не проданного в ходе конкурсного производства или оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

Если в ходе конкурсного производства появились достаточные основания полагать внесены Федеральными законами от N 409ФЗ. Что способствует профессиональному подходу при оказании услуг по сопровождению банкротства граждан и юридических лиц.

Предусмотренных пунктом, для погашения требований кредиторов, в котором указываются дата представления уведомления и информация о получателях денежных средств. Подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований кредиторов. Размещенными на нем, гражданин вправе открыть специальный банковский счет и распоряжаться денежными средствами. Либо недостаточности имущества на момент совершения сделки.

На которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и или бухгалтерской финансовой отчетности должника.

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2010 по делу N А14-20115-200975/16б По требованию о признании должника несостоятельным (банкротом).

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

от 29 апреля 2010 г. по делу N А14-20115-200975/16б

Резолютивная часть постановления объявлена 22.04.2010 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 29.04.2010 г.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Безбородова Е.А.

судей Барковой В.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Климовой Г.С.,

от ООО “КБМ“: Ильин К.Л., директор, протокол N б/н от 17.04.2009 г., приказ N 01/04 от 23.04.2009 г.,

Ежова Ю.В., представитель, доверенность N б/н от 15.03.2010 г., выдана за подписью директора Истомина А.М.,

от ООО “Строительные стальные конструкции“: Свиридов М.А., представитель, доверенность N б/н от 19.06.2009 г.,

от Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих“: представитель не явился, извещен надлежаще,

от Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области: представитель не явился, извещен надлежаще,

от МИФНС России N 12 по Воронежской области: представитель не явился, извещен надлежаще,

от временного управляющего ООО “КБМ“ Данилова А.Б.: представитель не явился, извещен надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО “КБМ“ на определение Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2010 года по делу N А14-20115-2009/75/16б (судья Ларина Е.И.) по заявлению ООО “Строительные стальные конструкции“ о признании ООО “КБМ“ несостоятельным (банкротом),

ООО “Строительные стальные конструкции“ обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО “КБМ“ несостоятельным (банкротом), в связи с неисполнением должником денежных обязательств в сумме 15941170 руб. 15 коп. основного долга. В качестве временного управляющего кредитор указал кандидатуру Данилова А.Б., являющегося членом НП “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих“.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2010 года заявление ООО “Строительные стальные конструкции“ о признании ООО “КБМ“ банкротом признано обоснованным. Установлено требование ООО “Строительные стальные конструкции“ к ООО “КБМ“ в сумме 15941140 руб. 15 коп. основного долга, признано подлежащим удовлетворению в третью очередь, а также включению в реестр требований кредиторов ООО “КБМ“. В отношении ООО “КБМ“ введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим назначен Данилов А.Б.

Не согласившись с данным определением, ООО “КБМ“ обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить.

Представитель ООО “КБМ“ Ежова Ю.В., действующая по доверенности, выданной за подписью директора Истомина А.М., доводы апелляционной жалобы поддержала, считает обжалуемое определение незаконным и необоснованным, просит суд его отменить. По ходатайству представителя ООО “КБМ“ Ежовой Ю.В. к материалам дела приобщены письменные объяснения по апелляционной жалобе.

Директор ООО “КБМ“ Ильин К.Л. против доводов апелляционной жалобы возражал, считает обжалуемое определение законным и обоснованным. В судебном заседании директор ООО “КБМ“ Ильин К.Л. заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и прекращении производства по апелляционной жалобе.

Представитель ООО “Строительные стальные конструкции“ против доводов апелляционной жалобы возражал, считает обжалуемое определение законным и обоснованным, просит суд оставить его без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представители Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих“, Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, МИФНС России N 12 по Воронежской области, временного управляющего ООО “КБМ“ Данилова А.Б. в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в соответствии с вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Воронежской области от 04.03.2009 года по делу N А14-16512/2008/532/3 с ООО “КБМ“ в пользу ООО “Строительные стальные конструкции“ взыскано 21 140 558 руб. 57 коп. задолженности за выполненные работы по договору N 75 от 25.09.2007 года и 1 329 035 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (л.д. 51 т. 1). 20.04.2009 года взыскателю был выдан исполнительный лист N 081983 (л.д. 54 т. 1).

Постановлением судебного пристава-исполнителя Новоусманского районного отдела судебных приставов по Воронежской области от 12.05.2009 года в отношении ООО “КБМ“ возбуждено исполнительное производство на основании вышеуказанного исполнительного листа (л.д. 55 т. 1).

Согласно справке Новоусманского районного отдела судебных приставов Воронежской области N 20/41/32/3275 от 15.02.2010 остаток долга по состоянию на 15.02.2010 составляет 15 941 140 руб. 15 коп. (л.д. 46 т. 2).

Ссылаясь на наличие задолженности в сумме 15 941 140 руб. 15 коп. основного долга, установленной вступившим в законную силу решением суда, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.

Согласно пункту 3 статьи 6 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам принимаются во внимание требования, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда.

В силу пункта 3 статьи 48 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ определение о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения выносится в случае, если требование заявителя соответствует условиям, установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, признано обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда или заявление должника соответствует требованиям статьи 8 или 9 настоящего Федерального закона.

Как следует из материалов дела, задолженность ООО “КБМ“ перед ООО “Строительные стальные конструкции“ в сумме 15 941 140 руб. 15 коп. основного долга, подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Воронежской области от 04.03.2009 года по делу N А14-16512/2008/532/3, а также справкой Новоусманского районного отдела судебных приставов Воронежской области N 20/41/32/3275 от 15.02.2010.

Доказательств отмены либо изменения указанного решения суда, погашения задолженности в полном объеме должник не представил.

В связи с чем, арбитражный суд первой инстанции, учитывая положения вышеназванных правовых норм, правомерно признал требование ООО “Строительные стальные конструкции“ к ООО “КБМ“ в сумме 15 941 140 руб. 15 коп. основного долга обоснованным.

В силу пункта 2 статьи 6 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей, к должнику — гражданину — не менее десяти тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Как установлено судом первой инстанции, обязанность по уплате суммы основного долга, составляющей более ста тысяч рублей, не исполняется должником более трех месяцев.

Указанные обстоятельства в силу статей 3, 6 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ являются основанием для введения в отношении ООО “КБМ“ процедуры наблюдения.

В соответствии со статьей 71 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ предъявленные для целей участия в первом собрании кредиторов требования к должнику рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

Согласно норме пункта 1 статьи 4 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ состав и размер требований заявителя определяется на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

В соответствии со статьей 2, пунктом 4 статьи 134, пунктом 1 статьи 137 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ требования иных кредиторов по денежным обязательствам по гражданско-правовым сделкам подлежат удовлетворению в третью очередь.

Исходя из положения вышеназванных правовых норм, суд первой инстанции правомерно установил требование ООО “Строительные стальные конструкции“ к ООО “КБМ“ в сумме 15 941 140 руб. 15 коп. основного долга, признал его подлежащим удовлетворению в третью очередь, а также включению в реестр требований кредиторов ООО “КБМ“.

Некоммерческое партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих“ представило кандидатуру Ф.И.О. с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“.

Рассмотрев представленную кандидатуру временного управляющего, арбитражный суд первой инстанции установил, что указанная кандидатура арбитражного управляющего соответствуют требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ и в соответствии со статьей 45 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ правомерно назначил Ф.И.О. временным управляющим ООО “КБМ“.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что в ООО “КБМ“ существует корпоративный конфликт, что в отношении должника совершен рейдерский захват, судом апелляционной инстанции во внимание не принимаются, так как не опровергают наличие задолженности ООО “КБМ“ перед ООО “Строительные стальные конструкции“ в сумме 15 941 140 руб. 15 коп. основного долга, не погашенного должником более трех месяцев, что в силу статей 3, 6 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)“ является основанием для введения в отношении ООО “КБМ“ процедуры наблюдения.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о неправомерном отклонении судом первой инстанции ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения дела N А14-4890/2009-160/29 по иску Ф.И.О. к ООО “КБМ“ и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 12 по Воронежской области о признании недействительными решений общего собрания участников ООО “КБМ“, в том числе о назначении генеральным директором ООО “КБМ“ Ф.И.О. а также признании недействительными ряда решений о государственной регистрации Межрайонной Инспекции ФНС РФ N 12 по Воронежской области, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи, а также отклонения судом первой инстанции ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации надзорной жалобы на решение Арбитражного суда Воронежской области от 04.03.2009 года по делу N А14-16512/2008-532/3, несостоятельны, поскольку обстоятельства, на которые ссылается заявитель апелляционной жалобы, не являются основанием для приостановления производства по делу в силу статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылки заявителя апелляционной жалобы на то, что судом первой инстанции не был допущен к участию в деле представитель ООО “КБМ“, действующий по доверенности, выданной за подписью директора Истомина А.М., о нарушении части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат отклонению, поскольку не основаны на материалах дела.

Суд апелляционной инстанции также не находит правовых оснований и для удовлетворения ходатайства директора ООО “КБМ“ Ильина К.Л. об отказе от апелляционной жалобы и прекращении производства по апелляционной жалобе, поскольку учитывает наличие в ООО “КБМ“ корпоративного конфликта и то, что принятие отказа директора ООО “КБМ“ Ильина К.Л. от апелляционной жалобы может нарушить права других лиц (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт принят в соответствии с нормами материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют. Убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции в любом случае, судом первой инстанции не нарушены.

Руководствуясь статьей 271, пунктом 1 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

Определение Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2010 года по делу N А14-20115-2009/75/16б оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью “КБМ“ без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу.

Это интересно:

  • 527 коап рф за нарушение тк рф 527 коап рф за нарушение тк рф Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей […]
  • Когда был создан гражданский кодекс Когда был создан гражданский кодекс Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей […]
  • Статья 81 п 1 трудового кодекса рф Статья 81 п 1 трудового кодекса рф Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей […]
  • Лунёво воинская часть Войсковая Часть 7576 информация актуальна на 18.09.2018 на карточке организациис учетом всех используемыхисточников данных."> разделы Анкета Реквизиты Учредители Госзакупки Арбитраж ФССП Связи Лицензии ОКВЭД Выписка […]
  • Военный комиссариат сердобск Военный Комиссариат Города Сердобск и Сердобского района Пензенской области информация актуальна на 19.09.2018 на карточке организациис учетом всех используемыхисточников данных."> разделы Анкета Ликвидация Реквизиты Учредители […]
  • Недвижимость закон о государственной регистрации украина Недвижимость закон о государственной регистрации украина Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита […]
  • Практика по ч1 ст116 ук рф Практика по ч1 ст116 ук рф Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые […]
  • Увольнение за хищение статья Увольнение за хищение статья Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей […]